工程合同

实用的工程合同模板汇总7篇

在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编整理的工程合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

发包方(以下简称甲方)：

单位：

委托代理入：

联系电话：

承包方：

承接代理人：

联系电话：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条：工程概况

1．工程地点：

2．工程内容及做法(详见预算和设计图纸)

3．工程承包方式：

4．工程期限

天。开工________年____月____日，竣工________年____月____日。

5．合同价款：工程造价

元。金额大写：

第二条：施工管理

1．乙方应保持施工现场整洁，符合文明施工有关规定，工程交工前要达到工完清场。

2．采取积极措施作好建筑物的保护工作，严格按照室内装修行业的有关规定。按设计图纸施工，因乙方责任造成建筑物损坏的经济损失，由乙方承担。因甲方责任造成建筑物发生损坏的经济损失，由甲方承担。

第三条工程质量管理

1．乙方应认真按照装修工程的质量标准，规定和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查。

2．施工中经检查工程质量不合格，乙方应按照要求进行返工和修改。并承担其返工、修改的费用。非乙方责任导致返工、修改的费用由甲方承担，工程相应延期。

3．竣工工程质量应达到乙方要求或相关部门的质量检验评定的合格条件。

4．竣工工程质量经甲方检查不合格，乙方应按要求进行返工，并承担返工时所发生的费用。

5．因甲方原因导致竣工工程质量不合格，甲方应承担返工所发生的费用。

6．隐蔽工程必需经甲方或者质监部门验收后方可隐蔽。

第四条设计变更

1．甲、乙双方必须坚持按图纸施工，任何一方不得随意变更设计。

2．施工中，甲方提出对原设计进行变更，应书面通知乙方，乙方按变更通知进行施工，因变更导致的费用由甲方承担，工期相应顺延。

3．因乙方施工责任导致设计变更，应经甲方同意后，乙方方可施工。所发生的费用由乙方承担。

第五条材料供应

1．按合同约定由乙方提供主要材料、设备，由甲、乙双方看样定货，乙方应在材料到场前通知甲方，双方共同验收，验收合格后方可由乙方使用。

2．按合同约定由甲方提供材料、设备，甲方在材料到场前通知乙方。

第六条合同价款与支付

1．本合同价款任何一方不得擅自改变，除发生下列情况应做调查。

(1)室内装饰定额站发布的调整文件并由室内定额站的审认定。

(2)设计变更。

(3)甲方确认的工程量增减或所用材料、配套用品的变更。

2．工程款的支付：合同签定后，甲方应预付工程总造价的70％，计：x元。泥工、木工完工后，甲方验收合格后，乙方安排下道工序进场，甲方应付工程总造价的25％，计x元。工程竣工后，甲方应在三天内办理验收手续和一次性付清工程余款x元，甲方如延期拖欠工程款，每天按欠款的3%赔偿给乙方，并终止维修条款。

3．如有增补项目，甲乙双方协商妥定，并且书面签定后甲方应当一次性付清增补项目工程款，如有违反，乙方有权对增补项目不施工。

第七条合同签定后，如中途退约，由违约方赔偿对方经济损失，赔偿金额按总工程总造价的50％赔偿给对方。

第八条甲乙双方商定的其他事宜

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

第九条本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决。协商或解决不成的，双方同意由____市仲裁委员会仲裁（双方在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成协议的，可向人民法院起诉）。

第十条本合同双方盖章签字后生效，在甲方付清工程款、乙方将工程交付甲方使用后，其他条款即告终止。

委托方（章）：

承接方（章）：

单位名称：

单位名称：

住址：

住址：

联系电话：

联系电话：

合同签定时间：

________年____月____日

工 程 名 称：___________________________

发包方（甲方）：________________________

承包方（乙方）：________________________

合 同 编 号：___________________________

签 定 日 期：___________________________

重庆市工商行政管理局

重庆市建设委员会

使用说明

1.本合同文本适用于本市行政区域内的住宅装饰装修工程。

2.开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

3.竣工：合同约定的工程内容全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。

4.工期顺延：指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。

5.监理：指专业化的家庭装修监理单位接受业主（装修户）的委托或授权，根据国家有关法律、法规的规定，按照家庭装修监理合同以及相关家装合同，协助业主对家庭居室装饰装修工程施工进行监督管理。

重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同

发包方（以下简称甲方）：_________________________________________

委托代理人（或甲方代表）：_______________________________________

身份证号码：_____________________________________________________

联系地址：_______________________________________________________

联系电话：______________________ ……此处隐藏3149个字…… 题

下列关于FIDIC合同下的指定分包商和一般分包商的叙述，正确的是( )。

A.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位

B.指定分包商不损害承包商的利益

C.一般分包商由承包商选定

D.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中

E.一般分包商的违约视为承包商的违约

正确答案：ABCE

第 4 题

在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。

A.总监理工程师业绩

B.监理大纲

C.投标人资质

D.监理单位业绩

E.监理费报价

正确答案：BCDE

第 5 题

合同不当履行中的保全措施包括( )。

A.代位权

B.抗辩权

C.拒绝

D.撤销权

E.解除权

正确答案：AD

第 6 题

依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，( )履行。

A.交付不动产的，在不动产所在地

B.给付货币的，在给付货币一方所在地

C.交付动产的，在接受动产一方所在地

D.设备采购，在采购方所在地

E.材料采购，在供货方所在地

正确答案：AE

第 7 题

承包人的索赔程序一般分为( )。

A.事态调查

B.索赔意向通知

C.索赔报告递交

D.索赔根据

E.监理工程师审核索赔报告

正确答案：BCE

第 8 题

以下财产中，可以用作抵押的有( )。

A.幼儿园

B.房屋

C.学校

D.土地所有权

E.电器

正确答案：BE

第 9 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( )。

A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意

B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意

C.批准监理人的监理工作实施细则

D.审查监理人提交的监理报告

E.要求更换不称职的监理人员

正确答案：ABDE

第 10 题

在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。

A.选择分包单位的权利不同

B.分包合同的工作内容不同

C.分包合同的当事人不同

D.工程款的支付开支项目不同

E.业主对分包商利益的保护不同

正确答案：ABDE

第 11 题

承诺应具备的条件包括( )。

A.承诺只能向受要约人作

B.承诺必须由受要约人作出

C.承诺的内容应当与要约的内容一致

D.承诺必须在承诺期限内发出

E.承诺必须受法律约束

正确答案：BCD

第 12 题

以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述，其中正确的是( )。

A.附生效条件的合同，自条件消灭时生效

B.附解除条件的合同，自条件成就时生效

C.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成就

D.附生效期限的合同，自期限届至时生效

E.附终止期限的合同，自期限届满时失效

正确答案：CDE

第 13 题

法人应当具备的条件有( )。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有3名以上高级管理人员

D.能够独立承担民事责任

E.有自己的名称、组织机构和场所

正确答案：ABDE

第 14 题

以下对索赔的表述中，正确的是( )。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.索赔依据应在合同中有明确根据

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 (应该是提交索赔意向)

D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定

正确答案：AD

第15题

甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为( )。

A.甲、乙公司作为合同主体不变

B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务

C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任

E.乙公司不能强迫丙公司履行义务

正确答案：ABE

第 16 题

《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有( )。

A.工程概况

B.合同生效日期

C.项目总投资

D.酬金支付方式

E.可行性研究

正确答案：ABCD

第 17 题

在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。

A.被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

正确答案：ACDE

第 18 题

建设工程设计合同(一)[GF-20xx-0209]主要条款有( )。

A.设计依据

B.发包人应提供的有关资料和文件

C.双方的责任

D.项目投资要求

E.委托设计任务的范围和内容

正确答案：BCE

第19题

《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。

A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请示人民法院执行

E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

正确答案：ACD

第 20 题

下列选项中，属于正常监理酬金中间接成本的是( )。

A.业务培训费

B.图书资料购置费、经营业务费

C.固定资产及常用工器具、设备的使用费

D.文具、纸张、账表、报刊、文印费用

E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用

正确答案：ABCD